建设工程施工(合同)通用条款(完整版)（一）2024建设工程施工(合同)通用条款(完整版)（一）一、总则1.本合同是双方当事人就建设工程施工而订立的合同。本合同的订立、履行受到中华人民共和国法律的约束，并应遵守国家的有关规定。2.本项目的建设工程合同由甲方与乙方签定，并经建设单位备案。本合同的签订是为了确保工程建设按照合同要求进行，并明确各方的权责。3.本合同项下所称的建设工程，是指根据工程设计文件和合同约定，由乙方承担施工任务的所有工程项目。二、合同的签订和履行1.本合同的签订应经过甲方和乙方的双方确认，并由双方签字盖章。同时，本合同还应经建设单位备案，并报相关主管部门备案。2.本合同成立后，甲方应按照约定向乙方提供合理的施工条件，并按时支付相应的工程款项。乙方在施工过程中应按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工，并确保工程质量达到约定标准。3.本合同履行过程中，如发生不可抗力等无法预见、不能避免的情况，应及时通知对方，双方协商解决或者根据国家有关法律、法规的规定进行处理。4.本合同项下的工程款项支付，甲方应按照合同约定的进度和条件支付，并及时提供付款凭证给乙方。三、工程的质量要求建设工程施工(合同)通用条款(完整版)（一）20241.乙方在施工过程中应按照国家的相关规定和标准进行施工，并确保工程质量符合设计文件和合同约定的要求。2.工程质量验收应按照国家有关规定进行，甲方有权委托第三方机构对工程质量进行监督检验和验收，并根据结果支付相应的款项。3.工程质保期自工程竣工之日起计算，期限为合同约定的期限。在质保期内，如发现工程质量存在问题，乙方应按照合同约定及时进行整改和修复。四、工期和延期1.工程工期由双方协商确定，并明确在合同中进行约定。工期包括施工开始日期和竣工日期。2.如因甲方原因或不可抗力等情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并申请工期的调整。甲方有义务根据情况及时处理和批准工期调整申请。3.工期延误导致的工程款项的支付，甲方应按照合同约定进行相应的调整和支付，并根据实际情况进行违约金的处理。五、工程款项支付1.工程款项的支付由甲方按照合同约定的进度和条件进行支付，并及时提供付款凭证给乙方。2.工程款项支付的方式包括现金支付、银行转账等方式，具体支付方式由双方协商确定并在合同中明确约定。3.工程款项的支付应包括相应的税费，甲方有义务按照国家有关税务法规的规定进行支付和报税。六、合同的变更和解除建设工程施工(合同)通用条款(完整版)（一）20241.在工程施工过程中，如需对合同内容进行变更，双方应经过协商一致，并签订书面的变更协议。2.如因不可抗力等情况导致无法继续履行本合同的，双方应及时协商解决或进行合法的解除。3.合同解除后的工程款项的支付，双方应按照合同约定进行处理，并根据实际情况进行违约金的处理。七、争议的处理1.在本合同履行过程中，如发生争议，双方应积极通过友好协商解决。如协商不成，可协商选择向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。2.本合同的解释和执行以中华人民共和国法律为准则，并应遵守相关法律法规的规定。八、其他约定1.本合同一式两份，甲方和乙方各持一份有效，并具有同等法律效力。2.本合同自签字之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日止。3.本合同未尽事宜，双方可协商解决，并应签订书面补充协议。以上为建设工程施工(合同)通用条款(完整版)的一般内容，具体条款和细则应根据实际情况进行具体的调整和约定。合同的签订和履行应遵守国家有关法律法规及相关规定的要求，并保证各方合法权益的平衡和维护。