光伏发电施工合同光伏发电施工合同现今很多公民的维权意识在不断增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的光伏发电施工合同，欢迎大家分享。光伏发电施工合同1发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：元（人民币大写）。4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。第二条：施工工期1、工程期限：有效工期7天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。第三条：工程质量及适用的标准、规范1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。第四条：甲方责任1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。第五条：乙方责任1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题，由乙方全权负责。2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施工管理的`有关规定，做到安全施工、文明施工。4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场，确保正常施工。第六条：其他事项本合同未进事宜，双方可根据具体情况进行协商，双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向当地人民法院起诉。本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。甲方（签章）：乙方（签章）：负责人：负责人：联系电话：联系电话光伏发电施工合同2发包方（甲方）：承包方（乙方）按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：1、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。1.4承包方式：包工不包料（含装卸费）1.5工期：开工日期：年月日实际施工天数：天1.6工程质量：合格1.7合同价款（人民币大写）：安装费按太阳能光伏发电板元/W计算，材料装卸费按元计算。2、双方工作2.1甲方工作2.1.1甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的.使用和保护。2.1.3指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.2乙方工作2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。2.2.2指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。3、工程价款及结算3.1根据甲