园林景观施工合同园林景观施工合同15篇随着法律观念的日渐普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家收集的园林景观施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。园林景观施工合同1甲方(发包方)：(以下简称甲方)乙方(承包方)：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的.所有绿化工程(详见施工图)。四、工期1、本工程工期为：________年____月____日至________年____月____日2、绿化工程养护期为：________年____月____日至________年____月____日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的______%;2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余%的款项;3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日园林景观施工合同2（以下简称甲方)(以下简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就，同意订立本合同，达成协议如下：一、项目概况：1、项目名称：2、项目地址：二、本合同施工范围：项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。三、合同工期：开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日四、合同价款及付款方式总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的.50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。七、各方权力及义务：1、甲方的权力及义务：(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。2、乙方的权利及义务：(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。(6)、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。(7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。(8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。八、质量与验收1、本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收，园建工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准，竣工验收如未能达到中标质量标准的，乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金，因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工，确保质量。各分项工程，隐蔽工程，尤其是中间验收必须严格按规范要求规定进行逐项检查验收，并提前48小时通知业主、监理、设计等部