施工合同中开工通知发包人（全称）：_____________________承包人（全称）：_____________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：_____________________2.工程地址：_____________________3.工程规模：_____________________4.工程质量标准：_____________________5.工程款支付方式：_____________________二、开工日期1.假设开工日期为_____年_____月_____日。2.若因甲方原因或不可抗力因素导致开工日期推迟，甲方应及时通知乙方，并协商确定新的开工日期。三、工期延误1.因甲方原因导致工期延误的，甲方应支付乙方因此产生的额外费用，包括但不限于窝工费、材料价格上涨等。2.因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担因此产生的额外费用，并支付给甲方相应的违约金。四、材料设备供应1.甲方应按照合同约定及时供应乙方所需的材料设备。2.乙方应按照合同约定及时提供建筑材料，并保证材料质量符合国家标准。五、质量监督与验收1.工程竣工后，甲方应组织相关人员进行验收。2.如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复直至达到标准。六、违约责任1.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。2.因违约给对方造成损失的，还应赔偿损失。七、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。八、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满并结清保修金后终止。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。发包人（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________日期：_____年_____月_____日承包人（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________日期：_____年_____月_____日施工合同中开工通知（1）尊敬的（承包商名称）：我们很高兴地通知您，根据双方签订的《施工合同》，您已被正式确定为（项目名称）的施工方。本开工通知旨在确认您有权在本通知书签署之日起开始施工活动，并确保您按照合同规定的时间表和程序进行施工。一、开工日期和工期1.开工日期：（具体日期）2.工期：自开工日起至（具体日期）止，总工期为（天数）天。二、施工地点和范围1.施工地点：（具体地址）2.施工范围：包括但不限于（详细说明施工范围）。三、甲方职责1.甲方将负责协调施工现场的公共关系，并确保施工所需的基础设施和条件得到满足。2.甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督，并提出合理建议和要求。四、乙方职责1.乙方应按照合同规定的时间表和程序进行施工，确保施工质量和安全。2.乙方应遵守甲方的现场管理规定，维护施工现场的秩序和环境。五、进度报告和竣工验收1.乙方应在每月（具体天数）日前向甲方提交施工进度报告，以便甲方进行进度审核。2.工程完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收。甲方将在接到通知后的（具体天数）日内组织相关人员进行验收。六、违约责任如乙方未能按合同规定的时间表和程序进行施工，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付相应的违约金。具体违约责任和违约金的计算方式应在合同中约定。七、争议解决本合同在履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份甲乙双方各执一份。2.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：__________________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：__________________________施工合同中开工通知（2）发包人（全称）：_____________________承包人（全称）：_____________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1