施工合同履约保证书施工合同履约保证书本保证书由保证人（以下简称“保证人”）向债权人（以下简称“债权人”）出具，旨在保证债务人（以下简称“债务人”）按照施工合同约定的进度、质量、安全等要求完成施工任务，并保证债务人履行合同义务。为确保债权人的合法权益得到充分保障，特此出具本履约保证书。一、保证范围本保证书所指的施工合同履约保证范围包括：1.工程施工进度符合合同约定；2.工程施工质量符合国家和行业标准；3.工程施工安全符合相关规定；4.延期竣工给予的赔偿；5.因债务人违约导致债权人直接或间接遭受的损失。二、保证期限本保证书的保证期限为自本合同生效之日起至债务人完成全部施工任务并经验收合格之日止。三、保证方式本保证书采取无条件不可撤销的连带责任保证方式。四、保证责任如债务人未能按合同约定履行施工任务，保证人将按照本保证书的约定承担相应的保证责任。具体保证责任包括但不限于：1.承担因债务人违约导致债权人直接或间接遭受的损失的赔偿责任；2.承担因债务人未按时竣工产生的违约金、赔偿金等；3.在债务人违约导致债权人无法继续履行合同时，协助债权人追究债务人的违约责任。五、权利行使债权人有权在保证期限内向保证人提出索赔要求，并要求保证人承担相应的保证责任。保证人应在收到债权人提出的索赔通知后及时作出回应，并提供相应的证据证明其应承担的保证责任。六、免责条款1.因自然灾害、战争等不可抗力因素导致的延误或损失，保证人不承担保证责任；2.因债权人原因导致的延误或损失，保证人不承担保证责任；3.因政府行政命令或法规变化导致的延误或损失，保证人不承担保证责任。七、争议解决如因本保证书产生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、附则1.本保证书一式两份，保证人和债权人各执一份；2.本保证书未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本保证书具有同等法律效力；3.本保证书自双方签字（或盖章）之日起生效。保证人（盖章）：法定代表人（或授权代表）：日期：XXXX年XX月XX日施工合同履约保证书（1）施工合同履约保证书本保证书由保证人（以下简称“保证人”）向债权人（以下简称“债权人”）出具，旨在保证债务人（以下简称“债务人”）按照施工合同约定的进度、质量、安全等要求完成施工任务，并保证债务人履行合同义务。为确保债权人的合法权益得到充分保障，特此出具本履约保证书。一、保证范围本保证书所指的施工合同履约保证范围包括：1.施工合同约定的工程款支付；2.施工合同约定的工程质量保证金；3.施工合同约定的工期延误赔偿；4.施工合同约定的安全事故赔偿；5.其他与施工合同履行相关的事项。二、保证期限本保证书的保证期限为自施工合同签订之日起至施工合同约定的工程竣工之日止。三、保证方式本保证书采取连带责任保证方式，保证人在债务人未能履行合同义务时，应当按照本保证书的约定承担连带责任，并赔偿债权人因此遭受的损失。四、保证责任1.若债务人未能按照施工合同约定完成施工任务，导致工期延误，应按日计算向债权人支付违约金，违约金的计算方式按照施工合同的相关约定执行。2.若债务人未能按照施工合同约定支付工程款，应向债权人支付未付工程款金额百分之___的违约金。3.若因债务人原因导致发生安全事故，应由债务人承担相应的赔偿责任。4.若保证人未能按照本保证书的约定承担连带责任，应按未支付金额的每日万分之五向债权人支付违约金。五、适用法律本保证书的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如因本保证书产生争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他1.本保证书一式两份，保证人和债权人各执一份。2.本保证书未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本保证书具有同等法律效力。3.本保证书自双方签字或盖章之日起生效。保证人（盖章）：法定代表人（或授权代表）：日期：______年___月___日债权人（盖章）：法定代表人（或授权代表）：日期：______年___月___日施工合同履约保证书（2）施工合同履约保证书本保证书由保证人（以下简称“保证人”）向债权人（以下简称“债权人”）出具，旨在保证债务人（以下简称“债务人”）按照施工合同的规定履行其义务。如果债务人未能履行其义务，保证人将按照本保证书的规定承担保证责任。一、保证范围本保证书所称的“施工合同”是指债务人与债权人之间签订的关于工程施工的合同。保证人对以下方面承担保证责任：1.工程质量：保证债务人所承包的工程符合合同规定的质量标准。2.工程进度：保证债务人按照合同规定的时间表进行施工，确保工